ГК Размах, СПб, демонтаж.
ГК Размах, СПб, демонтаж.
Группа компаний Игоря Вацлавовича Тупальского по общим наименованием " Размах"( бывшая "Ассоциация по сносу зданий"). Объект - Москва, снос дымовой трубы Н-100м на территории совхоза Белая дача. Заказчик - ООО " Размах Строй", гендиректор А.А. Прохоров, руководитель проекта Константин Павлович Козлов.
Суть конфликта -"талантливый" менеджмент нашёл не менее "талантливого" подрядчика на слом свежей бетонной сотки- некий Вася обязался сломать трубу за 30 дней при помощи двух ручных отбойников . Васю не знаю и не видел , но именно благодаря ему и тому , что он смылся с объекта ( после получения аванса) меня пригласили на эту работу. Договор составлялся с учётом того , что Размаху конкретно припекало и они пропустили выгодные для меня пункты , в частности срок работ - до 15 октября , срок начисления пеней (0,1% ) с 25 октября , повод для расторжения договора - просрочка сроков работ на 30 дней ( примерно до 15 ноября).Впрочем , договор на бумаге не для всех служит договором обязательным к выполнению. После повалки фрагментов трубы ( всего 3 штуки) в течении одного банковского дня должен следовать платёж.Я подозревал , что с третьим , самым простым могут кинуть , но рассчитывал , что это будет риск прибылью моей конторы.Аванс был выплачен и пошёл на закупку дорогостоящего оборудования, тем платёжный порыв икончился...Так вышло , что изначально планировалось повалить первый фрагмент в первых числах октября , примерно 3 числа , но из-за проблем повалили только 11-го числа, что вполне укладывалось в договорные сроки. Но вместо денег началась песня - денег нет , ты просрочил .Читайте договор , говорю я им , но тут звонит из Питера исполнительный директор Евгений Станиславович Добриян. С настырностью торговца гербалайфом он начал требовать изменения договора , с уменьшением стоимости и сроков платежей.И при этом запретил ведение работ до подписания этой капитуляции.После вмешательства Белой дачи , которая не поняла прикола - как можно останавливать работу , когда сроки горят, работать разрешили . Выслали письмо , что выполнят два платежа одновременно после второго вала. Моя ошибка - поверил. После повалки второго фрагмента эти люди высылают письмо о намерении расторгнуть договор с оплатой выполненных объёмов.И валят остатки за полдня с помощью гидромолота (что и я собирался сделать) и неких челябинских ломальщиков , специально привезённых на сладенькое.Ныне идёт динама - мы отправили акт в Питер на подпись , его подпишут за 5 дней , платёж будет в конце недели.
После всего веры этим людям нет ни на три копейки. Сейчас готовлюсь к суду и хочу оповестить хозяина , И.В.Тупальского, безвыездно находящегося в Италии по причине лечения .
Налицо желание любой ценой ужаться в некий бюджет с поправкой на Васин аванс и тем заработать прощение за косяк с безумным договором о измельчении 2000 тонн железобетона двумя отбойниками за 30 дней.
Директор ООО "Барометр" , Байрошевский Алексей Анатольевич 891064483семь0
Суть конфликта -"талантливый" менеджмент нашёл не менее "талантливого" подрядчика на слом свежей бетонной сотки- некий Вася обязался сломать трубу за 30 дней при помощи двух ручных отбойников . Васю не знаю и не видел , но именно благодаря ему и тому , что он смылся с объекта ( после получения аванса) меня пригласили на эту работу. Договор составлялся с учётом того , что Размаху конкретно припекало и они пропустили выгодные для меня пункты , в частности срок работ - до 15 октября , срок начисления пеней (0,1% ) с 25 октября , повод для расторжения договора - просрочка сроков работ на 30 дней ( примерно до 15 ноября).Впрочем , договор на бумаге не для всех служит договором обязательным к выполнению. После повалки фрагментов трубы ( всего 3 штуки) в течении одного банковского дня должен следовать платёж.Я подозревал , что с третьим , самым простым могут кинуть , но рассчитывал , что это будет риск прибылью моей конторы.Аванс был выплачен и пошёл на закупку дорогостоящего оборудования, тем платёжный порыв икончился...Так вышло , что изначально планировалось повалить первый фрагмент в первых числах октября , примерно 3 числа , но из-за проблем повалили только 11-го числа, что вполне укладывалось в договорные сроки. Но вместо денег началась песня - денег нет , ты просрочил .Читайте договор , говорю я им , но тут звонит из Питера исполнительный директор Евгений Станиславович Добриян. С настырностью торговца гербалайфом он начал требовать изменения договора , с уменьшением стоимости и сроков платежей.И при этом запретил ведение работ до подписания этой капитуляции.После вмешательства Белой дачи , которая не поняла прикола - как можно останавливать работу , когда сроки горят, работать разрешили . Выслали письмо , что выполнят два платежа одновременно после второго вала. Моя ошибка - поверил. После повалки второго фрагмента эти люди высылают письмо о намерении расторгнуть договор с оплатой выполненных объёмов.И валят остатки за полдня с помощью гидромолота (что и я собирался сделать) и неких челябинских ломальщиков , специально привезённых на сладенькое.Ныне идёт динама - мы отправили акт в Питер на подпись , его подпишут за 5 дней , платёж будет в конце недели.
После всего веры этим людям нет ни на три копейки. Сейчас готовлюсь к суду и хочу оповестить хозяина , И.В.Тупальского, безвыездно находящегося в Италии по причине лечения .
Налицо желание любой ценой ужаться в некий бюджет с поправкой на Васин аванс и тем заработать прощение за косяк с безумным договором о измельчении 2000 тонн железобетона двумя отбойниками за 30 дней.
Директор ООО "Барометр" , Байрошевский Алексей Анатольевич 891064483семь0
Re: ГК Размах, СПб
Неплохое видео трубы с беспилотника.
Re: ГК Размах, СПб
Привет.Алексей! А разве вы эту трубу валили?
Re: ГК Размах, СПб
Эту.Могу рассказать где были какие скобы , где торкрет хреновый , где какие площадки. Запомнилось
Re: ГК Размах, СПб
Размах ищет кто б развалял трубу на Чебоксарской ТЭЦ.Будьте бдительны и осторожны. Кому хочется острых ощущений - могу дать координаты размаховца , занятого поиском .
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
А сколько можно зарядить им за трубу в Чебоксарах ?
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Я её не видел и понятия не имею.Но их интересуют только дешёвые исполнители или когда можно закинуть. Пока не наблюдаю других вариантов.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Свежие новости -Размах строй выставил мне иск на компенсацию издержек и возврат аванса. По их версии ООО Барометр вообще не выходило на работу , а трубу поломала какая-то "Спецавтобаза 321".Очевидно будут фальсифицироваться документы и оспариваться мои аргументы и документы.Кроме "возврата " аванса они требуют сумму неустойки на которую их наказала Белая дача и ещё превышение стоимости мифической Спецавтобазой над моим договором. Общая сумма иска превышает миллион.Козлов на голубом глазу мне в лицо сказал , что не знает кто именно сломал трубу.......видимо тяжело заболел.
Между тем становятся известны детали провала Размаха строя с началом работ по трубе.Безумный Вася начал работу под фирмой "Ремстрой" ( название очень распространённое , возможно иное написание) и ребята зашли 20-го августа. При этом сразу отказались из-за несоответствия васиных слов и реальности.Они вообще ничего не сделали . А когда зашли мы , то труба имела следы ковыряния штрабы и снятый метр футеровки. Видимо товарищ козлов между мной и Васей ещё кого-то пытался загнать на трубу.
Между тем становятся известны детали провала Размаха строя с началом работ по трубе.Безумный Вася начал работу под фирмой "Ремстрой" ( название очень распространённое , возможно иное написание) и ребята зашли 20-го августа. При этом сразу отказались из-за несоответствия васиных слов и реальности.Они вообще ничего не сделали . А когда зашли мы , то труба имела следы ковыряния штрабы и снятый метр футеровки. Видимо товарищ козлов между мной и Васей ещё кого-то пытался загнать на трубу.
- Ирбиус
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 30 июн 2014, 22:18
- Город: Широка страна моя родная
- Контактная информация:
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Алексей, собирай до кучи все журналы производства работ, наряды допуски и т.п. документы. Для суда - они нерушимы ведь это чисто охрана труда. По датам и т.п. в суде эти документы очень внимательно смотрят. Плюс надеюсь вы снимали валы на фото-видео (для маркетинга полезно :)). Судье тоже будет очень интересно. Детали при встрече обсудим. Важно еще знать в какой суд они подали. Кое-какой опыт есть в подобных тяжбах. Надеюсь на следующей неделе обсудим лично
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Алексей! Не забудь про "моральный ущерб"! Когда я судился с фирмой,продавшей мне бракованный телефон,то отсудил 15000р.!Удачи!Евгений.Москва.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Юристы скажут насчёт морального.
Посмотрел данные на Спецавтобазу 321 http://www.rusprofile.ru/id/7549228 Что сказать , контора зарегистрирована в марте сего года. Высока вероятность , что это либо обнальная помойка, либо просто дочка-внучка для проведения серых проводок и участия в подобных воровских акциях.Или просто дружественная контора , привлечена за пряники типа получения интересных контрактов.
Посмотрел данные на Спецавтобазу 321 http://www.rusprofile.ru/id/7549228 Что сказать , контора зарегистрирована в марте сего года. Высока вероятность , что это либо обнальная помойка, либо просто дочка-внучка для проведения серых проводок и участия в подобных воровских акциях.Или просто дружественная контора , привлечена за пряники типа получения интересных контрактов.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
По щасошним людским нравам в стране, единственная гарантия - это предоплата. Никакой договор ни от чего тебя не защитит. И даже решение суда в твою пользу в 99.9% случаев не принесет денег, т.к. адекватного механизма взыскания на сегодняшний день, фактически, не существует.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Первое заседание арбитражного суда прошло без представителей ОПГ ГК Размах.Назначено второе заседание , в феврале.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Удачи Алексей!
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Второе заседание арбитражного суда прошло без представителей ОПГ ГК Размах.Назначено третье заседание , в марте.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Самое интересное . что размаховцы не явились на заседание , которое было в Питере 4-го февраля. Понимают , что дело может пойти по статье мошенничество, а это уже уголовка и не светят лишний раз свои фальсифицированные "доказательства".
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Судебное заседание прошло в отсутствии ответчика.Назначено четвёртое заседание на конец марта.
Судя по интернету, васин Ремстрой продул дело о возврате аванса Размаху, вот только не ясно . отдаст ли.Размах судится с челябинским Станкостроем , их там нахлобучили.Вполне прогнозируемое событие.Всего у Размаха примерно семь арбитражных дел.
Судя по интернету, васин Ремстрой продул дело о возврате аванса Размаху, вот только не ясно . отдаст ли.Размах судится с челябинским Станкостроем , их там нахлобучили.Вполне прогнозируемое событие.Всего у Размаха примерно семь арбитражных дел.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Ура!Сегодня прошло четвёртое заседание . Суд заслушал показания свидетелей и вынес решение о удовлетворении иска по взысканию с "Размаха" задолженности.Конечно до победы ещё неблизко , но уже неплохой результат.
Есть важная информация- прошёл тендер на снос 150-метровой бетонки в славном тверском городке Нелидово. Видимо на руинах тамошнего завода тяжёлых прессов .Из 13 претендентов самую дешёвую цену дал наш старый знакомый с патентом на уникально-очевидный способ валки труб- С.М.Хожаев. Есть очень высокий риск , что трубу валить целиком ему не дадут, может немецкие масоны , может стая . а может просто заказчику не понравится идея брякнуть огромную трубу посреди застройки.Так вот , следом за этим достойным демпигёром идёт ООО Размах ГК , под руководством того же Добрияна Евгения Станиславовича. И если валит будут они , то тут держи ухо востро.Все окрестные области будут засыпаны рекламой , вот только результат скорей всего как всегда.
Ибо московское ООО РусПромАльп возбудило арбитражный процесс на взыскание неполученных денег за повалку дымовой трубы.... Причём повалили они практически год назад .Если бы они к августу упаковали этих выродков в ЧС, может я не напоролся бы.
И ещё, у РусПромАльпа слабые юристы . Они взялись рубиться в питерском суде и неправильно подали документы . Сразу тормознулись.
Есть важная информация- прошёл тендер на снос 150-метровой бетонки в славном тверском городке Нелидово. Видимо на руинах тамошнего завода тяжёлых прессов .Из 13 претендентов самую дешёвую цену дал наш старый знакомый с патентом на уникально-очевидный способ валки труб- С.М.Хожаев. Есть очень высокий риск , что трубу валить целиком ему не дадут, может немецкие масоны , может стая . а может просто заказчику не понравится идея брякнуть огромную трубу посреди застройки.Так вот , следом за этим достойным демпигёром идёт ООО Размах ГК , под руководством того же Добрияна Евгения Станиславовича. И если валит будут они , то тут держи ухо востро.Все окрестные области будут засыпаны рекламой , вот только результат скорей всего как всегда.
Ибо московское ООО РусПромАльп возбудило арбитражный процесс на взыскание неполученных денег за повалку дымовой трубы.... Причём повалили они практически год назад .Если бы они к августу упаковали этих выродков в ЧС, может я не напоролся бы.
И ещё, у РусПромАльпа слабые юристы . Они взялись рубиться в питерском суде и неправильно подали документы . Сразу тормознулись.
- Дубровин Сергей
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 03 авг 2008, 19:10
- Город: мурмаши
- Контактная информация:
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Вчера общался по поводу демонтажа, но с такими условиями оплаты работать не готов.
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, литера Ж, бизнес-центр "Магнитка", офис 403
Многоканальный телефон: +7 (800) 333-59-52
Телефон: +7 (812) 320-93-00, доб.218/219/224
Факс: (812) 320-93-01
E-mail: info@raz-max.com
Запрос коммерческого предложения
______________________________________________
(должность адресата – кому предназначена оферта)
______________________________________________
(наименование организации)
«8» февраля 2016 г. № ____
Предлагаем Вам представить коммерческое предложение на демонтаж кирпичной трубы (h=100 м) вручную, методом обрушения внутрь. Виды работ:
- демонтаж кирпичной кладки, V = 1920 м3;
- демонтаж стеклопластикового газохода (внутри трубы), d = 3 м, V = 13 м3, h = 80 м;
- демонтаж металлических стяжек, лестниц, площадок и оголовка трубы, V = 40 т
- демонтаж деревянной опоры под газоход, V = 50 м3.
Чертёж трубы и фото с объекта прилагается.
Условия исполнения:
1) место работы: Республика Карелия;
2) режим работы: 50 смен по 22 часа (день/ночь);
3) инструмент, снаряжение и расходные материалы за счёт Исполнителя;
4) проживание/питание за счёт Исполнителя;
5) точка подключения эл. энергии (или сжатый воздух) предоставляется Заказчиком;
6) условия оплаты – отсрочка платежа 14 календарных дней;
Ждём Вашего коммерческого предложения до “ 12 ” февраля 2016 г.
С уважением,
Генеральный директор Базлова М. Н.
- alex45
- Сообщения: 15376
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 22:04
- Город: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Это труба в Сегеже. В самом начале 2000-х я её осматривал. Фото могу выслать на почту или разместить в форуме. Она тогда уже была на грани.
На вышеприведённые условия соглашаться не стоит.
На вышеприведённые условия соглашаться не стоит.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Доразмахивались и до Сегежи.В Москве их агенты ищут на 600000 рублей.Это в разы меньше реальной цены при чрезмерно зажатых сроках Между прочим , это самый первый стеклопластиковый ствол в Союзе , привезён из дружественной Финляндии. Едва ли он пойдёт легко, по крайней мере подобных работ ещё никто не делал. Да и сама труба вроде как тоже финской постройки.Масса приключений по технической части за 50 дней и мошенники-генподрядчики.
В их поиске труболомов есть некотрые элементы маскировки- в качестве генподрядчика выставлено некое ООО «Р-проектстрой» гендиректор Базлова М.Н. телефон 8 (812) 3209300. Простейший поиск выводит на то , что по этому телефону сидит коммерческая дирекция Размаха.Кстати они ищут самосвалы в Сегеже , оплата через 4 недели.Кто может - спасите карельских камазистов.
Кроме отсрочки платежа на 14 дней , они ещё требуют скидку 20 %.Так записано в ихнем кодексе.
Скорей всего они повысят цену предложения и закинут с гарантией 1000%.В арбитражах появился иск от некой челябинской конторы , подозреваю , что это экстремалы-подрубальщики , доламывавшие сотку на Белой даче. Подкормили на Станкомаше , а потом в топку.
Есть ещё вариант - они отказываются от тендера и судятся за невнесение в чёрные списки с отмазом . что документы подписывал человек не имевший на это полномочий.
В их поиске труболомов есть некотрые элементы маскировки- в качестве генподрядчика выставлено некое ООО «Р-проектстрой» гендиректор Базлова М.Н. телефон 8 (812) 3209300. Простейший поиск выводит на то , что по этому телефону сидит коммерческая дирекция Размаха.Кстати они ищут самосвалы в Сегеже , оплата через 4 недели.Кто может - спасите карельских камазистов.
Кроме отсрочки платежа на 14 дней , они ещё требуют скидку 20 %.Так записано в ихнем кодексе.
Скорей всего они повысят цену предложения и закинут с гарантией 1000%.В арбитражах появился иск от некой челябинской конторы , подозреваю , что это экстремалы-подрубальщики , доламывавшие сотку на Белой даче. Подкормили на Станкомаше , а потом в топку.
Есть ещё вариант - они отказываются от тендера и судятся за невнесение в чёрные списки с отмазом . что документы подписывал человек не имевший на это полномочий.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Уже поступало предложение за 600 налом +оборудование+проживание
- Дубровин Сергей
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 03 авг 2008, 19:10
- Город: мурмаши
- Контактная информация:
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Чего то я не пойму, это по 300р/м3, шутка да?
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Как сказать .... Если весь объём - то гораздо меньше , примерно 180 рублей за куб кладки плюс стеклопластиковый ствол ( понятия не имею как его считать , в тоннах, пм . кубм. а может быть квм) и ещё 50 кубов деревянных конструкций.
Есть сценарий такой - они ищут подрядчиков на цену не менее 1,5 млн налом на весь объём, когда основной ствол сломан до отметки +20 , договор разрывают под надуманным предлогом . Цоколь доламывают экскаватором с молотом , а потерпевшим обещают оплатить выполненные объёмы .Далее см начало этой темы.
Кстати , тот факт , что они ищут бригаду на нал- 100% гарантия кидалова.Под нал ведь не пишут договор , который можно снести в суд.Эта форма чисто для двух приличных мужиков.
Есть сценарий такой - они ищут подрядчиков на цену не менее 1,5 млн налом на весь объём, когда основной ствол сломан до отметки +20 , договор разрывают под надуманным предлогом . Цоколь доламывают экскаватором с молотом , а потерпевшим обещают оплатить выполненные объёмы .Далее см начало этой темы.
Кстати , тот факт , что они ищут бригаду на нал- 100% гарантия кидалова.Под нал ведь не пишут договор , который можно снести в суд.Эта форма чисто для двух приличных мужиков.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Новости процесса. Пока приговор (решение ) неспешно вступает в силу ( 30 дней на обжалование) мы получили исполнительный лист на блокирование средств на счёте в Промсвязьбанке в рамках хадатайства о применении обеспечительных мер.То есть все средства поступающие или находящиеся на этом счёте консервируются для того , что бы по итогам вступления решения суда в силу, уехать домой, в Рязань.Но так как размах - опытные мошенники , то счетов у них много , а на засвеченном счёте уже давным -давно ничего нет.
Интересно , что даже у таких опытных воров некоторым подрядчикам удаётся через суд вырвать свои деньги.Далеко не всем , естественно.
Интересно , что даже у таких опытных воров некоторым подрядчикам удаётся через суд вырвать свои деньги.Далеко не всем , естественно.
- Сай
- Сообщения: 23257
- Зарегистрирован: 18 июн 2006, 09:41
- Город: Химки-Новокуркино
- Контактная информация:
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Так может поискать их счета и предоставить их суду. Или найти фирмы афиллированные с ними, и с них попробовать снять?
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Пришло письмо от размахастроя. Опротестовывают решение суда. Аргументация на уровне "телефона-телефона , чукча кушать хочет". Вот не прислали им ППР и работать не начинали.Суд то "уважаемый" , но вот не провёл экспертизу , кто же поломал трубу.
Каждый честный человек , к которому приблизился сотрудник ГК Размах, в порядке самообороны может и должен нанести врагу лёгкие телесные повреждения до статьи "побои". Конечно придётся заплатить штраф и понести административную ответственность , но иначе размаховец причинит гораздо больший вред.
Каждый честный человек , к которому приблизился сотрудник ГК Размах, в порядке самообороны может и должен нанести врагу лёгкие телесные повреждения до статьи "побои". Конечно придётся заплатить штраф и понести административную ответственность , но иначе размаховец причинит гораздо больший вред.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Тульский апсуд завернул апеляционную жалобу размаховцев по простой причине - они не заплатили пошлину. Их малява о предоставлении отсрочки по оплате не была удовлетворена. Логика по неуплате пошлины вполне понятна - время подинамится и так , а три тысячи рублей на дороге не валяются, чё их тратить.
Решение суда первой инстанции должно вступить в силу и дадут мне красивый исполнительный листок....
А размахи подадаут на кассацию, но безнадёжно.
Список из арбитражных тяжб пухнет с каждым днём- ещё одна челябинская контора подала сегодня . Плюсом возбудила процесс некая кольская контора о взыскании полутара миллионов рублей за поставленную солярку. Это сколько же солярки стырили
Решение суда первой инстанции должно вступить в силу и дадут мне красивый исполнительный листок....
А размахи подадаут на кассацию, но безнадёжно.
Список из арбитражных тяжб пухнет с каждым днём- ещё одна челябинская контора подала сегодня . Плюсом возбудила процесс некая кольская контора о взыскании полутара миллионов рублей за поставленную солярку. Это сколько же солярки стырили
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
суд выдал исполнительный лист.........
- Дядя Вова
- Модератор
- Сообщения: 8993
- Зарегистрирован: 22 апр 2009, 15:34
- Город: планета номер 13 в Тентуре, налево от Большой Медведицы
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
И чё?...
- Дядя Вова
- Модератор
- Сообщения: 8993
- Зарегистрирован: 22 апр 2009, 15:34
- Город: планета номер 13 в Тентуре, налево от Большой Медведицы
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
"А деньги?"©
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
суд подтведил нашипретензии,суд дал нам право законно востребовать деньги. Теперь к приставам.....
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Предварительный итог- ООО Размах Строй с мая сего года находится в состоянии ликвидации.Ликвидация идёт не по требованию должников , а по плану ОПГ. Ликвидатор- человек ныне являющийся учредителем , до того 3 месяца был гендиректором . Скорей всего бомж или горький пьяница. Шансов вернуть деньги чрезвычайно мало.Естественно , что поводом к закрытию послужил не инцидент со мной , просто сейчас ими проиграно судов не меньше чем на 40 миллионов и помойку закрывают.Из двух непосредственно участвовавших в операции сотрудников, остался только Козлов К.П. он переведён в другую ооошку , его руководительница -Кравцова Наталья Вадимовна рассталась в размахом. Все работники этой ОПГ являются для руководства красивой туалетной бумажкой , которая мажется в дерьме и сливается в унитаз. Обычно при этом работникам зажимают чёрные выплаты за несколько месяцев, ради которых они собствено и напрягались.
За минувшее время моё представление о Размахе полностью поменялось . Эта контора стоит на обмане как на краеугольном камне мироздания.И.В.Тупальский работает по принципу - можно всё , если тебе за это ничего не будет.Он держал аккаунт в одной соцсети и я с ним пообщался."Тварь я дрожащая или право имею"- сказал бледный студент , перед тем , как убить старушку. Этим сказано всё. Или так-
Я считал слонов - и в нечет и в чёт ,
И все-таки я не уснул ,
И тут явился ко мне мой чёрт
И уселся верхом на стул.
И сказал мой чёрт: Ну, как, старина,
Ну, как же мы порешим?
Подпишем союз - и айда в стремена,
И еще чуток погрешим!
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, - потом!
Аллилуйя, аллилуйя!
Аллилуйя - потом!
Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все- как один!
И поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь - да!
И вместе со всеми - нет!
И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!
Аллилуйя, аллилуйя
Аллилуйя - потом!
И что душа? - Прошлогодний снег!
А, глядишь, - пронесёт и так.
За минувшее время моё представление о Размахе полностью поменялось . Эта контора стоит на обмане как на краеугольном камне мироздания.И.В.Тупальский работает по принципу - можно всё , если тебе за это ничего не будет.Он держал аккаунт в одной соцсети и я с ним пообщался."Тварь я дрожащая или право имею"- сказал бледный студент , перед тем , как убить старушку. Этим сказано всё. Или так-
Я считал слонов - и в нечет и в чёт ,
И все-таки я не уснул ,
И тут явился ко мне мой чёрт
И уселся верхом на стул.
И сказал мой чёрт: Ну, как, старина,
Ну, как же мы порешим?
Подпишем союз - и айда в стремена,
И еще чуток погрешим!
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, - потом!
Аллилуйя, аллилуйя!
Аллилуйя - потом!
Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все- как один!
И поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь - да!
И вместе со всеми - нет!
И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!
Аллилуйя, аллилуйя
Аллилуйя - потом!
И что душа? - Прошлогодний снег!
А, глядишь, - пронесёт и так.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
По заслуживающей доверия информации ОПГ взяла демонтаж 90-метровой бетонной трубы в Полярных Зорях.Цена бросовая.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Резолютивная часть определения
24 ноября 2016 года. Дело № А56-88712/2015
Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 148, статьей 184 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд определил:
Оставить исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Размах
Строй" без рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный
Точка в деле размаха против меня.Они подавали в суд на возврат аванса, но рязанский суд быстрей установил истину.Во всех прочих делах вместо размаха выставлены друге фирмы , которые не слезут с живых должников этой ОПГ.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Читая судебные решения--
С миру по нитке - нищему рубаха...Хотя нищий совсем не нищ.
Суд установил следующее.
Между сторонами 15.01.2015г. был заключен договор аренды №15-1ЛГК, в
соответствии с положениями которого ООО "ЭкоСан сервис" обязалось передавать во
временное владение и пользование мобильную туалетную кабину (Имущество или
МТК), а ООО «Размах строй» обязалось своевременно (п.п. 1.1, 3.3, 5.4.1 договора),
производить арендные платежи.
За период с 01.09.2015 по 31.12.2015 года Ответчиком не оплачена арендная за
МТК плата в размере 114 609,00 руб.
С миру по нитке - нищему рубаха...Хотя нищий совсем не нищ.
суд установил:
общество с ограниченной ответственностью «Демонтажная техника» (далее –
истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Размах Строй» (далее - ответчик) о взыскании
24 269 396 руб. задолженности по договорам аренды спецтехники № ДТ/РД-2 от 01.08.2014
суд решил Иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Размах Строй» в пользу
общества с ограниченной ответственностью «Демонтажная техника» 24 269 396 руб.
основного долга и 144 347 руб. судебных расходов.
-
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 03 сен 2016, 22:47
- Город: санкт-петербург
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Живучая фирма! На хедхантере объява от 15.03.2017 о наборе альпов в город Сегежа на демонтаж м\к зарплата от 50-60 тыр.
Re: ГК Размах, СПб, демонтаж.
Есть шанс . что Тупальскому прищемят хвост . http://www.ntv.ru/novosti/2000021/
Задержали в Италии. может и до Мордовии докатится.
Задержали в Италии. может и до Мордовии докатится.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей